我和一个业主在6月份签订一份装修施工合同，施工期间她以资金不到位为由停工20天，停工期间由于十九大召开，导致人工及原材料价格上涨，我和业主及时沟通，让业主给我适当的增加点款项，她不同意，由于协商达不到一致，工地一直处于停工状态，现在，她没有以任何形式通知我，就擅自将余下工程承包给别人去施工，他这样做合适吗？
人
发表于 2017-10-23 09:49
你没有过错的情况下，业主不能单方面解除合同，你是可以主张违约金的。详细问题可以咨询北京胡律师13681288001
发表于 2017-10-23 16:02
你们双方之间签订的《装修施工合同》中是否约定业主在资金不到位的情况下可以停工呢？如果没有此约定，则业主违约，您可以向其主张违约，要求其承担违约责任。
1分钟提问，最快3分钟解答
教育机构被骗，强制要求签违约金求推荐，在番禺区
合同纠纷，甲方系常熟生产型公司，于去年委托乙方装修厂房。现就尾款、质保金、额外产生的装修费用等存在争议，涉案金额140万左右
合同纠纷
你好我要找项城市的律所，我已经有传票，我外地的，需要个律师开庭跑一趟
短视频帐号运营合同纠纷
不退租金一直在拖
2
张晓彬
桂颖
张扬
11
赵显光
1
胡瑞
7
罗云
同省律师
同城律师
专长推荐
景洪找律师，经济合同纠纷
有个合同纠纷，现在对方毁约
你好.我租了康泰马钢花园门口.康泰房子..我租房从二首房东手上明确租房开棋牌会所..。装修一般时候康泰找我做两个消防楼梯.因为房子没有条件做两个楼梯.只有一个消防楼梯..康泰不给做生意..我去消消防队.消防队说没有必要两个.因为小型场所.但是康泰明确规定就是不行.我现在找房东.他说只退我房租.我装修家房租花了15万…一个月不到.康泰天天不给我开门我这个起诉康泰监管不足.还有一首房东.因为康泰明文规定不给开棋牌.房东为了收取房租.隐瞒真相.房东现在只同意退房租.我想咨询我这个怎么起诉
代运营合同纠纷求推荐被告在增城
没找到满意答案，您可以 在线提问
免费服务热线：400-668-6166
提问
