最新房屋建设工程承包合同书范本【标准版】

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方需在自己宅基地上建筑民房，甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经双方协商，为明确责、权、利达成如下条款：

　　第一条、工程概况

　　甲方准备在自己宅基地上建筑民房一栋，经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程承包给乙方进行施工建设。工程面积为_____平方米。

　　第二条、承包方式

　　________________。

　　第三条、工程期限

　　工程从______年______月______日开始动工，至______年______月______日竣工，乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

　　第四条、工程价款

　　金额(大写人民币)：_________元整。(小写人民币)￥：________元。

　　第五条、付款方式

　　工程进场后，按完成工程量的施工进度支付工程款的60%;工程完毕时，乙方开具建安发票支付工程款总额的90%;剩余的10%作为工程质量保证金，在工程交付并经验收合格后，一次性付清余款。

　　第六条、质量要求

　　1、乙方必须按施工图组织施工;甲方依据施工图组织验收，对不合格的项目必须进行返工，所产生的返工费用由乙方承担。

　　2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

　　第七条、双方的义务

　　1、由甲方负责为本工程提供水、电源及水电费;

　　2、甲方负责协调周边及邻居关系，如因此造成的停工或窝工，由甲方向乙方承担民工基本工日费用，工期顺延;

第1页最新房屋建设工程承包合同书范本【标准版】

　　3、由于停电或其它原因影响工期时，不能追究乙方责任，工期顺延。

　　风险告知：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　第八条、安全责任

　　工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

　　第九条、违约责任

　　甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　第十条、争议纠纷解决

　　1、因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

　　2、如果协商未成，双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的，双方将无条件地履行该仲裁裁决。

　　第十一条、其他约定