简易的工程项目合作合同书【完整版】

　　发包单位(简称甲方)：_________

　　施工单位(简称乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国民法典》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就_________建筑工程的有关事项协商一致，达成如下合同：

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：_________;

　　2、工程地点：_________;

　　3、承包范围：_________;

　　4、工程量：结算时按现场实际工程量计算;

　　5、质量目标：_________。

　　第二条 合同工期

　　开工日期是________年________月________日，竣工日期是________年________月________日，共计________日。

　　第三条 工程造价及付款方式

　　1、合同价款：以实际完成工程量结算，执行______省建设工程计价定额。

　　2、此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。

　　3、承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。

　　第四条 甲方的工作义务

　　1、甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。

　　2、负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

　　3、负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

　　4、负责本工程的对外联系工作。

　　第五条 乙方的工作义务

　　1、乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。

　　2、保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

　　3、服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。

　　4、严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

第1页简易的工程项目合作合同书【完整版】

　　5、施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

　　风险告知：合同中应明确双方当事人的权利、义务，以利于受委托人在权利范围内完全履行义务，顺利完成委托事项，如果在合同履行期间内发生争议，双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失，便于争议的解决。

　　第六条 工程验收

　　1、本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

　　2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　3、双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

　　4、由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

　　5、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。

　　6、工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　第七条 违约责任

　　甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　第八条 不可抗力