提问
在建设工程合同纠纷中，如果承包方被发包方指控未能按期完成工程，导致工程延期，承包方需要证明工程延期并非其自身责任，这通常涉及到对合同条款、实际施工过程、双方履约行为、不可抗力因素以及其他可能影响工期的第三方责任等多个方面的举证。
1. 合同履行情况：首先应审查合同约定的工期以及各方的权利义务。若合同明确规定了非承包方原因可导致工期顺延的情形(如设计变更、发包方延迟提供施工条件或材料等)，承包方需收集和提供相关证据，如变更通知单、会议纪要、往来函件、施工现场记录等，以证明其已按照合同约定履行义务，但因发包方或其他非己方因素导致工期延误。
2. 不可抗力因素：根据《民法典》第五百九十条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。如因自然灾害、政策调整等不可抗力事件导致工程延期，承包方应当提供相应的官方公告、气象资料、政策文件等作为证据。
3. 第三方责任：如果工程延期是由第三方如分包单位、供应商等原因引起，承包方需要提供与第三方签订的合同、往来沟通记录、供货延误证明等，证明己方已经尽到合理的管理监督职责，但第三方未按约履行义务导致工程延期。
法律依据
《中华人民共和国民法典》 第五百零九条
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。
《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
在工程合同法律关系中，工程延期界定主要涉及到违约责任、工期顺延以及损失赔偿等多个方面。首先，工程延期的界定需要明确各方的权利义务，即根据合同约定的工期、施工进度计划以及工程质量标准等要求，判断是否出现了未按期完成工程的情况。其次，确定工程延期的原因至关重要，这通常包括发包方原因(如设计变更、图纸延误、未按约支付工程款等)、承包方原因(如自身管理不善、资源配置不当、施工质量不合格需返工等)、不可抗力因素(如自然灾害、政府行为等)以及其他第三方因素等。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
以上就是小编为大家带来的相关问题回答，欢迎阅读了解。如果还有其他的疑问可以在大律师网在线咨询，我们会在第一时间给予答复。
