提问
工期延误违约金上限的确定需兼顾合同约定与法定限制。
根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条，当事人可约定一方违约时支付一定数额的违约金，或约定损失赔偿额的计算方法。
合同明确约定违约金计算方式(如每日按工程总价款的0.1%支付)及上限(如不超过合同总价的5%)，则优先按约定执行。
法定限制：违约金过高或过低的调整规则：若约定违约金低于实际损失，发包方可依据《民法典》第五百八十五条第二款请求法院增加;若约定违约金过分高于实际损失(通常以超过损失的30%为标准)，承包方可请求法院适当减少。
司法实践中，法院会综合考量合同履行情况、当事人过错程度、预期利益等因素，根据公平原则与诚实信用原则衡量违约金是否合理。
工期延误赔偿标准以实际损失为基础，包括直接损失与间接损失。
根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定，应承担赔偿损失等违约责任。
具体而言：
1、直接损失：因工期延误导致的额外支出，如设备租赁费延长、工人窝工费、材料保管费等。
2、间接损失：因工期延误导致的预期利益损失，如工程逾期交付导致发包方无法按时投产的利润损失、向第三方支付的逾期违约金等。
过错相抵原则的适用：若发包方对工期延误存在过错(如未按约支付工程款、未及时提供施工条件)，法院会根据《民法典》第五百九十二条，按过错比例分担损失。
